（**—****-****）
建设工程监理合同
[****]年监字第号
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分协议书
委托人（全称）：****市住房和城乡建设局
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法
律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与
相关服务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*．工程名称：红河州****市****年老旧小区改造建设项目第*标段监理
服务；
*．工程地点：****市区；
*．工程内容：本标段涉及**个小区（铁路*区、铁路油库家属区、东联
村粮食储备库、陶砖厂小区、卧龙邑小区、个旧供电小区、强盛路**号、公交
小区、烟草公司、老地税小区、老法院小区、****公路管理所、环雅南路*号、
农技推广中心、小龙潭矿务局干休所、灵泉东路***号、乐白道邮政所（灵泉
东路***号）、学成路*-*号、河滨北路**号工行、东新路**号、临江北路***-***，
***-***号、滨雅路**号、滨雅路**号、滨雅路**号、滨雅路**号（回族敬
老院）、滨雅路**号、*达迎旭小区），**栋楼，****户居民，其中主体工程
包括外立面改造约*****.***、屋面修鳝约*****.***、楼道粉饰约*****.**
*、楼内排水主管改造约*****等：配套基础设施包括室外给水管网约*****、
室外污水管网约*****、室外雨水管网约*****、室外电力管网约*****、室外
弱电管网约*****、道路及场地硬化约*****、绿化约*****、室外消火栓
**套，周边配套基础设施等（最终以招标人设计确定的建设规模为准）；
*．计划投资：本项目估算总投资为*********，其中红河州****市****
年老旧小区改造建设项目第*标段建筑安装工程费约****.******。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*．中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
*．协议书；
*．投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标
工程）；
*．专用条件；
*.通用条件；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：杨永强，身份证号码：******************，注册号：
********。
*、****费用(暂定价）
人民币（大写）：***********元*角*分（￥******.**元）。
最终按审核确定的建筑安装工程费最终结算价×*.**%计取。
*、期限
监理期限：自合同签订之日起至本项目竣工验收及工程竣工资料归档备案
完成的全过程****工作（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任阶段），
*
工程保修期满，竣工决算经政府审计完成后为止。
*、质量承诺
按照《建设工程监理规范》进行监理，确保本工程按照现行相关质量验收
标准达到*次性验收合格。
*、合同订立
*，订立时间：****年*月**日。
*．订立地点：****市住房和城乡建设局。
*.本合同*式*份，委托方执*份，监理人执*份，具有同等法律
效力。
*
（此页无正文）
| 委托人章 |
多 |
监理人（盖章）： |
| 法定代表人（签字） |
|
法定代表人（签字） |
多
委托人章监理人（盖章）：
法定代表人（签字）法定代表人（签字）
合同签订代表（签字）：合同签订代表(签字):
力
合同签订日期：****年*月**日
*
第*部分通用条件
*，定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语
应具有本款所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的
继承人或受让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的
继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有
关合同的当事人，及其合法的继承人。*
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、****标
准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，
对合同、信息进行管理，对****相关方的关系进行协调，并履行建设工程
安全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘
察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人
的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责
履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付
监理人的金额。
*
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人
并在协议书中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人
的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第
*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传
真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工
程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、
海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以
上语言文字时，应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件
另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招
标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文
件，应以最新签署的为准。
*．监理人的义务
*
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委
托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要
主持或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术
措施、专项施工方案与****强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的
调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有
效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行
抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证
书，并报委托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐
患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论
*
证材料及相关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费
用索赔、合同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。
项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对
稳定，以保证监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人
更换总监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更
换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，
并通知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
*
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、****有
关标准及本合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监
理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应
协助委托人、承包人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审
理时，监理人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签
订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先
报委托人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工
作的，有权要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服
务的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监
理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
*
决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*．违约责任
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委
托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任
的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的
费用。
*.*委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
*.*.*委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付
款利息。
*.*除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工
期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造
成的损失、损害。
*.支付
*.*支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用
的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
*.*支付申请
**
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的*天前，向委托人提交支付申
请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金
额。
*.*支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费
用。
*.*有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支
付申请书后*天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应
按期支付，有异议部分的款项按第*条约定办理。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人
或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
*.*变更
*.*.*任何*方提出变更请求时，双方经协商*致后可进行变更。
*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内
容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监
理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件
中约定。
*.*.*合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部
分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服
务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监
理人用于恢复服务的准备时间不应超过**天。
*.*.*合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双
方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应
通过协商进行相应调整。
**
*.*.*因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正
常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正
常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
*.*暂停与解除
除双方协商*致可以解除本合同外，当*方无正当理由未履行本合同约定
的义务时，另*方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
*.*.*在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全
部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商*致，可以解除本合
同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最
小。
*
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可
以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
*.*.*在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂
停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工
作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托
人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过***天，监理人可发出解除本合同约定
的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过***天，监理人可发出解除本合
同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬
金支付至本合同解除日，且应承担第*.*款约定的责任。
*.*.*当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监
理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的*天内未收到监理人书面形式
的合理解释，则可在*天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合
同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之
日，但监理人应承担第*.*款约定的责任。
**
*.*.*监理人在专用条件*.*中约定的支付之日起**天后仍未收到委托人
按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知**天后
仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂
停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后**天内监理人仍未获
得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的
通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第*.*.*款约定的责任。
*.*.*因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，*方应立即通知另
*方，可暂停或解除本合同。
*.*.*本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条
件仍然有效。
*.*终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（*）监理人完成本合同约定的全部工作；
（*）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
*.争议解决
*.*协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
*.*调解
如果双方不能在**天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将
其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
*.*仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖
权的人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
*.*检测费用
**
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，
支付时间在专用条件中约定。
*.*咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相
关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
*.*奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方
在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与
最近*期的正常工作酬金同期支付。
*.*守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何经济利益。
*.*保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第*方
所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
*.*通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应
书面签收。
*.*著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件
另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本
工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
**
第*部分专用条件
*.定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外，还可用
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：按“组成本合同的文件”规定的顺
序。
*.监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括：对本工程施工图纸内涉及的全部内容进行施工阶段
及保修阶段的全过程监理（按委托人实际委托范围进行监理）。
*.*.*监理工作内容还包括：质量、安全及相关服务。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：通用条款*.*.*条。
*.*.*相关服务依据包括：
*.*项目监理机构和人员
*.*.*更换监理人员的其他情形：①委托人认为无法胜任工作的人员，包
括不熟悉本专业的人员，工作责任心不强、经常缺席、迟到的人员等；②与委
托人的合同相对方串通，损害委托人利益的人员：③收受委托人以外的单位、
人员的好处费、宴请及其它利益的人员；*不能积极配合委托人正常工作或服
务态度恶劣的人员：*对关键工作缺席旁站监督的人员，同时兼任其他工程
项目监理的人员；其它损害委托人利益的相关人员。
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：按照国家相关法律法规对监理人进行授权，
包括但不限于质量、安全及相关的监理。
涉及工程延期和（或）金额的变更，监理人需请示委托人同意后方向承包
人发布变更通知。
**
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：*、监理人要求承
包人调换项目经理的，应事先和委托人协商，委托人同意后提前*天向承包人
发出调换项目经理的通知。*、监理人要求承包人调换其他管理人员的应提前*
天通知委托人。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时
间和份数：*、监理人应在工程开工前**日向委托人提供*套《监理规划》；*、
监理人应在每月的*日前向委托人提供*份上月的《监理月报》；*、监理人应
根据工程需要或有关规定编制《监理实施细则》，在专项工程开工前**日向委
托人提供*套《监理实施细则》。工程完工后向委托人提供监理报告。
《监理规划》在开工*日内提交*份，监理月报在次月*日前提交上月月
报。
*.*使用委托人的财产
由委托人无偿提供的现场办公室的所有权属于：委托人
监理人应在本合同终止后*_天内移交委托人无偿提供的现场办公室移
交的时间和方式为：现场移交。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：*靖鸿，并负责项目现场管理。
*.*答复
委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书
面答复。
*．违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金工程概算投资额（或建筑安装工
程费）
**
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：
*.支付
*.*支付货币
币种为：人民币，比例为：，汇率为：
*.*支付酬金
正常工作酬金的支付：以已审核完成的工程量产值为计算基数，竣工验收
前最高支付至完成工程量的**%，余款待工程竣工验收合格、审核结算完成并提
供相关资料后*次性付清。（不计息）
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件：自合同签订之日起生效。
*.*变更
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按
减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时，可提交项目所在地主管部门__进行调解。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第第（*)种方式：
（*）提请青仲裁委员会进行仲裁。
（*）向****市_人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后／天内支付检测费用。
*.*咨询费用
委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。
**
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：无。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：图纸不准让第*方使用。
监理人申明的保密事项和期限：有关本工程的监理规划、实施细则、专项
监理方案，保密期限为长期。
第*方申明的保密事项和期限：
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监
理与相关服务的资料的限制条件：有关涉及到保密的事项不予公布。
*.补充条款
（*）工程开工前，总监理工程师必须到位，而且直至工程交工验收完为止，
未经委托人同意不得更换总监理工程师。监理单位提出人员更换必须经委托人
同意，若自行更换或未按合同规定人数派驻专业监理工程师需支付违约金
****.**元／人，未按合同规定派驻监理员需支付违约金****.**元/人。
（*)项目施工期间，总监理工程师必须保证在工地现场出勤率达到**%以上，
离开现场须经委托人代表的同意，未经委托人同意擅自离开的，委托人将对监
理人按****.**元/次扣除违约金。
（*）驻地监理签认工程数量有弄虚作假行为，每发现*次视其金额大小对监
理单位处以*****至*****的违约金，并对所有签认人员处以***.**元至
****.**元的违约金。
(*)监理工程师不能认真履行监理职责，导致工程质量、进度、投资得不到
有效控制，视情况对监理单位处以违约金*****至******，并要求进行整改。
对经整改仍未有明显改进的监理单位，委托人将终止监理合同。
(*）委托人将直接从****费中扣除监理单位的违约金。
（*）监理人应确保工地安全生产和文明施工，并设置专职安全监理工程师，
杜绝重大安全事故发生。对发生*般事故的，每次处以监理费*%违约金；对发生
**
较大事故的，每次处以监理费*%违约金；对发生重大事故的每次处以监理费*%
的违约金；对发生特别重大事故的，每次处以监理费**%的违约金，同时承担相
应的法律和刑事责任。
（*）监理人应根据工程进度需要组织足够数量的专业人员，派往本项目的监
理人员必须**%以上具有执业证书。监理人应对工程质量影响较大的关键工作必
须进行旁站监督，如对关键工作未进行旁站监督（如结构砼浇筑等），经委托人发
现后将对监理人按****.**元/次扣除违约金。监理同意验收的分项分部工程，
如委托人抽查为不合格，对监理人按每次****.**元扣除违约金。
（*）委托人发现监理人安排的工作人员有下列行为之*的，有权要求监理人
在*天内将此类人员调离本项目，同时监理人应在*天内安排经委托人批准的
合格人员参加本项目服务：
①委托人认为无法胜任工作的人员，包括不熟悉本专业的人员，工作责任
心不强、经常缺席、迟到的人员等；
②与委托人的合同相对方串通，损害委托人利益的人员；
③收受委托人以外的单位、人员的好处费、宴请及其它利益的人员；
④不能积极配合委托人正常工作或服务态度恶劣的人员；
对关键工作缺席旁站监督的人员；
同时兼任其他工程项目监理的人员；
①其它损害委托人利益的相关人员。
**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
红河哈尼族最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
